山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工 、赶工等费用由发包人承担 ，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等 。
施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低 、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价 ，由发包人承担 。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担 。
建设工程新冠疫情防控费用由两部分组成：新冠疫情常态化防控费和新冠疫情防控增加费 。新冠疫情常态化防控费：按照《关于印发房屋市政工程常态化疫情防控指南的通知》（苏建函质安〔2021〕606号）实施的措施费用 ，由承包人向发包人提供常态化疫情防控方案，经发包人签证认价后，作为总价措施项目费由发包人承担。
山东省：除防疫费用外 ，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施、场地消杀 、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。
因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔 ，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告 ，并收集保存相关证据。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定，不可抗力指不能预见 、不能避免 、不能克服的客观情况。
赶工措施增加费用：疫情防控应急措施解除后 ，发包人要求赶工的 ，应承担赶工增加费 。赶工增加费按合同约定计取；合同没有约定或者约定不明的，发承包双方应按本市相关规定协商确定赶工增加费 。
〖壹〗、山东省：除防疫费用外 ，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。
〖贰〗、责任比例：王某自行承担10%的责任，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任 。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失 ，如医疗费用 、误工费 、护理费等 ，按照责任比例进行计算。
〖叁〗、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费 ，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷，与物业服务合同纠纷是两个独立案件 ，业主可另案起诉赔偿问题 。
〖肆〗 、借鉴案例中 ，医疗费为总赔偿款14万元的重要组成部分，具体金额需根据实际支出确定。护理费 计算公式：护理天数×每天护理费标准 。护理天数根据医嘱或鉴定意见确定 ，每天标准可借鉴当地护工市场费用（如北京地区约150-300元/天） 。借鉴案例中 ，护理费可能包含住院期间及出院后康复期的护理费用。
〖伍〗 、案件经办人根据相关证据认定客观事实、确定保险责任后，计算给付金额 ，做出理赔结论 。再经签批人复核无误后结案 ，保单受益人便可获得赔付了 。从提交材料到结案需要一段时间，根据情况不同会有所差异。
月6日 ，山东省住房和城乡建设厅发布《关于统筹推进住建领域疫情防控和经济社会发展工作的实施意见》（以下简称《意见》） ，其中提到符合条件的房地产项目将适度降低预售条件和预售资金监管留存比例。
山东适度降低符合条件房地产项目预售条件，助力房企解困 3月6日，山东省住房和城乡建设厅发布《关于统筹推进住建领域疫情防控和经济社会发展工作的实施意见》 ，对房地产项目预售条件进行适度调整 。
为了规范楼市 、降低购房者的买房风险 ，3月7日，海南省委办公厅 、省政府办公厅印发《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》（以下简称《通知》） ，正式取消房地产预售政策 ，成为全国首个在全域实行现房销售的省份 。
烟台有条件放松资金监管 烟台住建局通知明确，将按照《山东省商品房预售资金监管办法》等规定 ，对守信企业落实相应激励措施。对信用等级为AAA级开发企业 ，商品房预售监管资金留存比例降低5个百分点；对信用等级为AA级开发企业，商品房预售监管资金留存比例降低3个百分点 。
发表评论
暂时没有评论，来抢沙发吧~