〖壹〗 、山西工程造价关于疫情补助的规定主要包括疫情防控费用计入工程造价、不同情况下的费用调整以及应急抢建项目计价方式等内容，具体如下：疫情防控费用计入工程造价建筑工程施工期间，按照项目所在地疫情防控要求 ，在施工现场采取相应疫情防控措施所产生的防控措施费 ，计入工程造价 。
〖贰〗 、常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息，建筑工程施工期间 ，若项目所在地有疫情防控要求 ，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区 、配备防疫物资、定期消杀等）所产生的费用，直接计入工程造价。此类费用属于工程成本的一部分 ，无需额外协商或调整 。
〖叁〗 、工程造价新规定明确 ，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价 。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备 、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价 ，由发包方承担。这一规定为施工单位提供了明确的费用支持依据 ，避免因防疫成本增加导致的经济纠纷 。
〖壹〗、乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额 ，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险 。
〖贰〗 、举证责任根据《比较高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（一）》，当事人主张适用不可抗力部分或全部免责的，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或全部不能履行的事实承担举证责任。具体包括：因果关系证明：需证明疫情或防控措施与合同不能履行之间存在直接因果关系 。
〖叁〗 、不可抗力规则适用明确疫情或防控措施属于不可抗力的法定情形 ，但需严格把握适用条件 。当事人主张免责时 ，须证明不可抗力直接导致合同无法履行，并承担举证责任。例如 ，因政府强制关闭场所导致无法营业的 ，可部分或全部免除责任；但若经营困难未完全停摆，单方解除合同可能构成违约 。
〖肆〗、承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延 ，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条 、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定 ，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担 。
〖伍〗 、疫情或者疫情防控措施直接导致合同不能履行的，依法适用不可抗力的规定 ，根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的 ，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的 ，应当承担相应举证责任 。
〖陆〗、当事人主张适用不可抗力部分或者全部免责的 ，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或者全部不能履行的事实承担举证责任 。
异常低价认定：安徽省住建厅下发通知，暂定全省房屋建筑 、轨道交通 、市政基础设施等工程投标报价分别低于招标控制价的90%、88% 、85%，作为异常低价。建设单位不得在招标文件中通过设置不合理条件或系数 ，干预或引导投标人缩短工期 、以异常低价竞标 。
《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（住建部令第47号修正 ，2019年）适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动及监督管理 。
021年招标采购政策核心内容盘点如下：法律修订与实施《民法典》实施：2021年1月1日起施行，明确“预约合同 ”“电子合同”等概念 ，为工程招投标和政府采购业务提供法律依据 ，解决模糊地带和争议案例。
规范性文件政策支持类 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）通过预留份额、费用评审优惠等措施支持中小企业参与采购 。《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）明确监狱企业产品视同中小企业产品的政策 。
021年招标采购政策核心内容梳理如下：法律修订与实施《民法典》正式实施：2021年1月1日起施行，明确“预约合同 ”“电子合同 ”等概念 ，为工程招投标和政府采购中的模糊地带提供法律依据 ，规范争议案例处理。
工程招投标术语大全如下：政府采购：指各级国家机关 、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物 、工程和服务的行为 。
北京 、河北在疫情期间计算工程价款主要依据相关政府文件 ，通过明确可计入造价的费用类别及调整原则进行核算 ，同时需结合合同约定与司法解释处理争议 。
北京市住建委文件明确，防疫费用应列入工程造价 ，由发包方承担。计算依据：承包方需提供防疫费用支出凭证（如采购发票 、劳务合同等） ，并按照实际发生金额据实结算，但需扣除已包含在合同价款中的常规安全文明施工费用 。
工期延长：顺延条件：建设工程因疫情影响难以开工或复工的，承包人可请求顺延工期 。通知义务：合同有特别约定的 ，按约定期限和程序通知发包方；无特别约定的 ，依据湖北省住建厅指导意见顺延工期。
〖壹〗、疫情下出租车乱象主要表现为部分司机针对老年群体乱收费，这种行为既损害乘客权益 ，也破坏行业生态 ，需通过加强监管 、完善服务 、提升社会支持等多维度解决 。
〖贰〗、例如，郑州出租车就因受疫情影响 ，导致出租车经常出现“空跑”现象。有的出租车师傅上午跑了53公里的车 ，但一个乘客都没拉到，这直接反映了疫情对出租车客流量的冲击 。收入下降：客流量的减少直接导致出租车司机的收入下降 。
〖叁〗 、因为每一个出租车司机都想要赚钱 ，而不打码乱收费也能够有效的赚钱 ，受到新冠疫情的影响，导致人们的工资很低 ，所以挣钱也是一件不容易的事情 ，出租车行业也是严重受到新冠疫情的影响，所以如果有人想要乘坐出租车，那么一些出租车司机为了能够赚取更多的钱 ，就出现了不打码乱收费的现象。
〖肆〗 、疫情下3000万卡车司机和数百万出租车、网约车司机面临收入锐减 、运营受阻的困境 ，但政策支持与行业复苏预期为其带来希望 。数百万的哥：无人可拉，收入暴跌80%出行需求紧缩 ，收入锐减疫情导致人们出行需求大幅下降 ，部分城市要求出租车 、网约车、公交等客运车辆停运，许多司机只能赋闲在家 。
〖伍〗 、济南为制止市场乱象 ，从多方面加大对网约车平台的监管 ，具体如下：针对重点问题约谈网约车平台 济南针对网约车市场存在的对不合规车辆派单行为 、巡游网约车线上接单明码标价不准确、恶劣天气随意加价等重点问题，对滴滴出行、阳光出行和曹操出行等三家公司进行约谈。
山东省规定 ，即日起因防疫造成窝工 、赶工等费用由发包人承担 ，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整，包括增加疫情防控措施费 、明确费用计算方式、分担原则及应急抢建项目计价模式等 。
复工后需要赶工的 ，赶工费由发包人承担 ，但需满足确保工程质量和安全的前提条件，且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证 。
因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担……。 ”依据二：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 - 2013）第12条规定：“发包人要求合同工程提前竣工的 ，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划 。
施工降效 、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低 、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价 ，由发包人承担 。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担。
发表评论
暂时没有评论，来抢沙发吧~